Între:
- [Numele complet al subcontractantului], cu sediul în [adresa completă], înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. [număr de înregistrare], CUI [cod unic de înregistrare], reprezentat prin [numele reprezentantului], în calitate de Subcontractant,
și
- [Numele complet al antreprenorului principal], cu sediul în [adresa completă], înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. [număr de înregistrare], CUI [cod unic de înregistrare], reprezentat prin [numele reprezentantului], în calitate de Antreprenor Principal,
denumite în continuare, împreună, părțile contractante.
Articolul 1 – Obiectul contractului
1.1. Prezentul contract are ca obiect subcontractarea unor lucrări/servicii specificate în cadrul [denumirea proiectului], în vederea executării acestora în conformitate cu condițiile, termenele și prevederile stabilite de Antreprenorul Principal.
1.2. Subcontractantul se obligă să furnizeze toate materialele, echipamentele și resursele necesare pentru executarea lucrărilor/serviciilor descrise în anexa 1 la prezentul contract (denumită „Specificarea Serviciilor”). Acestea vor include, dar nu se vor limita la, [descriere detaliată a lucrărilor/serviciilor].
Articolul 2 – Durata contractului
2.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de [număr luni], începând cu data semnării acestuia de către ambele părți și până la finalizarea tuturor obligațiilor asumate.
2.2. Părțile pot conveni prin act adițional prelungirea duratei contractului, în cazul în care există întârzieri neprevăzute sau alte circumstanțe care impun ajustarea termenului de finalizare.
Articolul 3 – Prețul și condițiile de plată
3.1. Valoarea totală a lucrărilor/serviciilor subcontractate va fi de [sumă] lei, conform ofertei agreate și anexate la prezentul contract.
3.2. Plata se va efectua în conformitate cu următorul calendar:
- [procent]% la semnarea prezentului contract și confirmarea primirii materialelor necesare.
- [procent]% la [eveniment/etapă intermediară, de exemplu: finalizarea unei etape de lucru sau livrarea unor servicii].
- [procent]% la finalizarea lucrărilor/serviciilor și acceptarea acestora de către Antreprenorul Principal.
3.3. Plățile vor fi efectuate în termen de [număr zile] zile lucrătoare de la primirea facturii emise de Subcontractant, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor de livrare și de conformitate a lucrărilor/serviciilor.
Articolul 4 – Obligatiile părților
4.1. Obligațiile Subcontractantului:
4.1.1. Subcontractantul se obligă să execute lucrările/serviciile în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 1 și cu standardele legale aplicabile.
4.1.2. Subcontractantul va respecta termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor/serviciilor, precum și orice alte obligații asumate prin prezentul contract.
4.1.3. Subcontractantul va asigura personalul calificat și echipamentele necesare pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor/serviciilor.
4.1.4. Subcontractantul va respecta toate normele de securitate și sănătate în muncă, precum și reglementările legale în vigoare.
4.1.5. Subcontractantul se va asigura că toate materialele utilizate sunt de cea mai bună calitate, conforme cu standardele prevăzute în documentația tehnică.
4.2. Obligațiile Antreprenorului Principal:
4.2.1. Antreprenorul Principal se obligă să pună la dispoziția Subcontractantului toate informațiile necesare pentru executarea lucrărilor/serviciilor.
4.2.2. Antreprenorul Principal va coordona activitatea Subcontractantului, va verifica progresul acestuia și va aproba livrările/etapele finalizate.
4.2.3. Antreprenorul Principal se va asigura că Subcontractantul are acces la locațiile de desfășurare a lucrărilor și va asigura infrastructura necesară, în conformitate cu acordurile stabilite.
Articolul 5 – Drepturi și obligații suplimentare
5.1. Transferul drepturilor și obligațiilor: Subcontractantul nu va putea transfera, cesiona sau subcontracta, în total sau în parte, obligațiile asumate prin prezentul contract fără acordul prealabil și scris al Antreprenorului Principal.
5.2. Controlul calității: Antreprenorul Principal își rezervă dreptul de a efectua inspecții și verificări periodice asupra lucrărilor/serviciilor prestate de Subcontractant, pentru a se asigura că acestea respectă cerințele din documentația tehnică și din prezentul contract.
Articolul 6 – Penalități și reziliere
6.1. În cazul întârzierii la livrarea lucrărilor/serviciilor, Subcontractantul va plăti penalități de [procent]% din valoarea totală a contractului pentru fiecare zi de întârziere.
6.2. În cazul în care Subcontractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate, Antreprenorul Principal poate rezilia unilateral prezentul contract, cu un preaviz de [număr zile] zile, fără a fi necesar un acord din partea Subcontractantului.
6.3. Oricare dintre părți poate rezilia prezentul contract în cazul unui faliment, insolvență sau orice altă circumstanță care face imposibilă executarea obligațiilor asumate.
Articolul 7 – Confidențialitate
7.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor obținute în urma derulării acestui contract, atât pe durata derulării acestuia, cât și după încetarea lui.
7.2. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, partea în culpă va răspunde pentru daunele cauzate celeilalte părți.
Articolul 8 – Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor
8.1. Prezentul contract va fi guvernat de legislația română.
8.2. Orice litigiu derivând din sau în legătură cu acest contract va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele competente din [orașul].
Articolul 9 – Dispoziții finale
9.1. Prezentul contract reprezintă acordul complet între părți și înlocuiește orice altă înțelegere anterioară, verbală sau scrisă, referitoare la obiectul acestuia.
9.2. Modificările și completările prezentului contract se vor face prin acte adiționale semnate de ambele părți.
Semnătura părților
Antreprenor Principal:
[numele, funcția, semnătura]
Subcontractant:
[numele, funcția, semnătura]
Data semnării: ______________________