Între:
ANTREPRENOR:
Cu sediul în: ___________________________
Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. ______________________,
CUI: ______________________
Reprezentat de: ______________________
În calitate de ______________________
(denumit în continuare „Antreprenor”)
și
BENEFICIAR:
Cu sediul în: ___________________________
Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. ______________________,
CUI: ______________________
Reprezentat de: ______________________
În calitate de ______________________
(denumit în continuare „Beneficiar”)
Părțile semnatare ale prezentului contract au convenit să încheie prezentul Contract de Antrepriză sub următoarele clauze:
Articolul 1 – Obiectul Contractului
1.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea de către Antreprenor a următoarelor servicii:
[Descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate de Antreprenor, inclusiv specificații tehnice, detalii despre execuția lucrărilor, termene, modalități de livrare etc.]
1.2. În cadrul acestui contract, Antreprenorul se obligă să execute lucrările și/sau să furnizeze produsele conform specificațiilor și standardelor prevăzute în [documentele anexate, caietul de sarcini, etc.].
Articolul 2 – Durata Contractului
2.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ________ luni, începând cu data semnării de către ambele părți, respectiv ___________ și se va finaliza la data de _________.
2.2. Durata poate fi prelungită în caz de necesitate, prin acordul ambelor părți, dar nu mai mult de _________ luni.
Articolul 3 – Prețul și Modalitățile de Plată
3.1. În schimbul executării lucrărilor/serviciilor prevăzute în acest contract, Beneficiarul se obligă să plătească Antreprenorului suma totală de ____________ (______________ lei), conform următorului plan de plată:
- Avans de ____________ lei, plătibil la semnarea contractului.
- Plata a ____________ lei, la finalizarea primelor ____________ lucrări/etape.
- Plata a ____________ lei, la finalizarea întregii lucrări/servicii.
3.2. Plățile vor fi efectuate în termen de _____ zile de la data emiterii facturii de către Antreprenor.
3.3. În caz de întârziere la plata facturilor, Beneficiarul va plăti dobânzi de __________% pe zi de întârziere.
Articolul 4 – Drepturile și Obligațiile Părților
4.1. Obligațiile Antreprenorului:
- Să execute lucrările/serviciile conform termenelor și specificațiilor stabilite, respectând normele tehnice în vigoare.
- Să furnizeze toate materialele și echipamentele necesare, conform specificațiilor din anexele la acest contract.
- Să asigure manopera necesară pentru îndeplinirea corectă a lucrărilor.
- Să respecte termenele stabilite și să informeze Beneficiarul în legătură cu orice întârziere sau modificare a planului de lucru.
4.2. Obligațiile Beneficiarului:
- Să plătească prețul convenit în condițiile stabilite.
- Să asigure Antreprenorului accesul necesar pe șantier pentru a putea executa lucrările în bune condiții.
- Să ofere toate informațiile și documentele necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor.
- Să avizeze lucrarea/serviciul la finalizarea fiecărei etape sau la finalizarea întregii lucrări, în termen de ___ zile.
Articolul 5 – Termene și Livrarea Lucrărilor
5.1. Antreprenorul se obligă să finalizeze lucrările în termen de _________ luni/ zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii acestui termen în caz de forță majoră sau din motive imputabile Beneficiarului.
5.2. În caz de întârziere a livrării lucrărilor/serviciilor din partea Antreprenorului, acesta va plăti o penalizare de ______% pe zi de întârziere din valoarea totală a contractului.
5.3. Finalizarea lucrărilor va fi certificată de către un reprezentant desemnat de Beneficiar.
Articolul 6 – Răspunderea Părților
6.1. Antreprenorul va răspunde pentru orice defecte de execuție a lucrărilor și/sau produse care apar în termen de _______ luni de la finalizarea acestora, în cazul în care acestea sunt constatate ca fiind rezultatul unui viciu de construcție sau deficiență de material.
6.2. Beneficiarul va răspunde pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite în prezentul contract.
Articolul 7 – Forța Majoră
7.1. Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate în prezentul contract, în cazul în care aceasta se datorează unui eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de legislația română în vigoare.
7.2. Părțile se obligă să notifice în termen de _____ zile orice caz de forță majoră care poate afecta îndeplinirea obligațiilor asumate prin acest contract.
Articolul 8 – Confidențialitate
8.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în cadrul executării acestui contract, inclusiv documente, date, specificații tehnice, planuri, prețuri și strategii comerciale.
8.2. Obligația de confidențialitate rămâne valabilă pe o perioadă de ________ ani după încheierea acestui contract.
Articolul 9 – Litigii
9.1. Orice dispută sau neînțelegere apărută în legătură cu interpretarea, executarea sau validitatea prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă, prin negociere directă între părți.
9.2. În cazul în care nu se ajunge la o soluționare amiabilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din ___________.
Articolul 10 – Dispoziții Finale
10.1. Prezentul contract poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de ambele părți.
10.2. Oricare dintre părți poate rezilia acest contract prin notificare scrisă, cu un preaviz de __________ zile, în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile asumate.
10.3. Prezentul contract se află sub incidența legislației române și orice altceva care nu este reglementat expres prin prezentul contract va fi guvernat de dispozițiile legale în vigoare.
Semnăturile Părților:
Antreprenor: ________________________
Beneficiar: ________________________
Data semnării: ________________________
Anexe:
- Caiet de sarcini
- Plan de lucru
- Ofertă detaliată
Acest model de contract poate fi personalizat și detaliat în funcție de specificul lucrărilor sau serviciilor prestate. Asigurați-vă că, consultați un avocat pentru a vă asigura că toate aspectele legale sunt corect reglementate în contextul juridic actual.