Acord de subcontractare

Între:
Subsemnatul ________________________ (denumit în continuare „Contractorul Principal”), având sediul social în ________________________ și reprezentat prin ________________________, în calitate de ________________________, pe de o parte,

și

Subsemnatul ________________________ (denumit în continuare „Subcontractorul”), având sediul social în ________________________ și reprezentat prin ________________________, în calitate de ________________________, pe de altă parte,

Având în vedere:

Necesitatea realizării unor lucrări/servicii/proiecte în cadrul Contractului de prestări servicii nr. ________________________ din ________________________ (denumit în continuare „Contractul Principal”);
Disponibilitatea Subcontractorului de a executa o parte din lucrările/serviciile prevăzute în Contractul Principal, sub coordonarea și supervizarea Contractorului Principal;

Părțile au convenit următoarele:

Articolul 1 – OBIECTUL ACORDULUI

1.1 Subcontractul are ca obiect realizarea de către Subcontractor a următoarelor lucrări/servicii/proiecte, în conformitate cu specificațiile din Contractul Principal:
a) ________________________
b) ________________________
c) ________________________

1.2 Subcontractorul se angajează să furnizeze toate resursele necesare pentru executarea lucrărilor/serviciilor menționate în prezentul acord, inclusiv, dar fără a se limita la, personal, echipamente, materiale și know-how, în conformitate cu cerințele Contractului Principal.

Articolul 2 – DURATA ACORDULUI

2.1 Prezentul acord de subcontractare este valabil pentru o perioadă de ________________________ (__) luni/ani, începând cu data semnării acestuia, respectiv ________________________ și se va încheia la data de ________________________, cu excepția cazului în care va fi reziliat conform prevederilor prezentului acord sau ale Contractului Principal.

2.2 În cazul în care există o prelungire a duratei Contractului Principal, durata prezentului acord va fi prelungită de drept pentru o perioadă similară, în conformitate cu termenele stabilite de Contractorul Principal.

Articolul 3 – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Obligațiile Contractorului Principal:

a) Să furnizeze Subcontractorului toate informațiile, documentele și materialele necesare pentru executarea lucrărilor/serviciilor menționate în prezentul acord;
b) Să plătească Subcontractorului suma convenită, în conformitate cu termenii stabiliti în prezentul acord;
c) Să coordoneze și să supervizeze activitatea Subcontractorului pentru a asigura conformitatea lucrărilor/serviciilor cu specificațiile prevăzute în Contractul Principal și în prezentul acord;
d) Să acorde Subcontractorului accesul la șantierele de lucru, la echipamentele și materialele necesare, în condițiile stipulate în Contractul Principal;

3.2 Obligațiile Subcontractorului:

a) Să execute lucrările/serviciile prevăzute în prezentul acord în termenul stabilit și în conformitate cu standardele și reglementările aplicabile, inclusiv cele prevăzute în Contractul Principal;
b) Să furnizeze personal calificat, echipamente și materiale pentru executarea lucrărilor/serviciilor în condițiile stabilite;
c) Să comunice Contractorului Principal orice problemă sau întârziere în desfășurarea lucrărilor/serviciilor;
d) Să garanteze că lucrările/serviciile îndeplinesc cerințele de calitate, siguranță și protecția mediului prevăzute în Contractul Principal și legislația aplicabilă;

Articolul 4 – PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1 Prețul total al lucrărilor/serviciilor efectuate de Subcontractor în temeiul prezentului acord este de ________________________ (__) lei, exclusiv TVA, conform ofertelor și estimărilor prevăzute în Anexa nr. 1 la acest acord.

4.2 Plățile vor fi efectuate de către Contractorul Principal Subcontractorului conform următorului program de plată:
a) ________________________% la semnarea acordului;
b) ________________________% la finalizarea fazei 1 (detaliată în Anexa nr. 2);
c) ________________________% la finalizarea completă a lucrărilor/serviciilor;

4.3 Subcontractorul va emite facturi pentru fiecare plată, iar Contractorul Principal va efectua plata într-un termen de __________ zile de la primirea fiecărei facturi, conform procedurilor convenite între părți.

4.4 În cazul întârzierii plății, Contractorul Principal va plăti penalități de întârziere de __% pe zi de întârziere, până la data efectuării plății complete.

Articolul 5 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 Subcontractorul răspunde de orice daune cauzate de executarea defectuoasă a lucrărilor/serviciilor și va despăgubi Contractorul Principal pentru orice costuri suplimentare generate de neîndeplinirea obligațiilor sale.

5.2 Contractorul Principal răspunde pentru respectarea termenilor și condițiilor stabilite în Contractul Principal și pentru asigurarea unei coordonări eficiente între Subcontractor și ceilalți participanți la proiect.

5.3 Ambele părți vor respecta confidențialitatea informațiilor obținute pe durata derulării prezentului acord, inclusiv informațiile referitoare la activitățile și procedurile interne ale fiecărei părți.

Articolul 6 – MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

6.1 Modificările prezentului acord se vor face doar prin acordul scris al ambelor părți, sub forma unui act adițional semnat de către reprezentanții legali ai acestora.

6.2 Prezentul acord poate fi reziliat de către oricare dintre părți, în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile contractuale și nu remediază neîndeplinirea într-un termen rezonabil de __________ zile de la notificare.

6.3 În cazul rezilierii acordului, părțile vor reglementa eventualele sume de plată restante și obligațiile pendente.

Articolul 7 – LITIGII

7.1 Orice litigiu care poate apărea în legătură cu interpretarea, executarea sau încetarea prezentului acord va fi soluționat pe cale amiabilă între părți.

7.2 Dacă litigiul nu poate fi rezolvat amiabil, părțile vor apela la instanțele competente de la sediul Contractorului Principal.

Articolul 8 – DISPOZIȚII FINALE

8.1 Prezentul acord este guvernat de legea română.

8.2 Părțile declară că au citit și înțeles condițiile stipulate în prezentul acord și că semnătura acestuia reflectă acordul lor liber exprimat.

Semnătura Contractorului Principal:

Nume: ________________________
Funcție: ________________________
Data: ________________________

Semnătura Subcontractorului: